Slavdom-nn.ru

Славдом НН
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Типовой договор поставки цемента

Особенности договоров поставки

Совершенно не важно, каким именно видом предпринимательской деятельности вы занимаетесь: будь это собственное производство, продажи оптом, фермерское хозяйство, строительство и т.д. В процессе ведения бизнеса вы становитесь участником договоров поставки, разница лишь в одном: либо вы заключаете постоянно подобные сделки, либо необходимость в этом у вас носит разовый характер. Ну, и конечно, вы можете одновременно являться в одних сделках покупателем, а в других – уже поставщиком. Например, если вы занимаетесь выращиванием парниковых огурцов, то вы, как покупатель заказываете поставку семян, удобрений, стройматериалов и т.п. В то же самое время выращенный вами урожай вам необходимо реализовывать, а значит, вы заключаете уже заключаете договоры от лица поставщика.

В том и ином случае сущность совершенных сделок заключается в следующем: одна сторона, которая либо производит, либо закупает определенного рода товары, обязуется их передать в оговоренный срок/ сроки другой стороне – покупателю, который должен эти товары принять и их оплатить. Казалось бы, налицо сделка купли-продажи, однако договор поставки имеет особое отличие: передаче подлежит не всякое имущество, а именно товар, который будет использоваться покупателем в предпринимательских целях, а не каких-либо иных. К тому же к роли поставщика допускаются не все правовые субъекты, а лишь те, которые занимаются коммерческой деятельностью: ИП и организации.

Особенности расторжения заключенного соглашения

Помимо цели и предмета поставки, подобный договор имеет и прочие особые характеристики. И это касается не столько условий заключаемого договора поставки (образец которого можно найти и использовать в сервисе FreshDoc: http://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory-postavki/), сколько условий его расторжения. То, что к такому можно прийти обоюдным путем – это понятно и применяется к любым правовым соглашениям. А вот тот факт, что предусмотрен на законных основаниях односторонний отказ от договора – это относится именно к поставкам.

Если одна из сторон нарушает договорные обязательства, и это нарушение характеризуется как существенный случай, то возможно 2 варианта: либо изменение условий оформленного между покупателем и поставщиком соглашения, либо полное его расторжение.

Со стороны покупателя нарушения будут относится к категории существенных, если:

Им многократно нарушаются сроки по оплате поставляемого имущества;

Им много раз была допущена невыборка товаров.

Действия поставщика могут быть расценены существенным нарушением договоренностей в случаях:

Если им были поставлены ненадлежащего качества товары, с недостатками, устранение которых в оптимальный для покупателя срок не является возможным;

Если он многократно нарушал условия о сроке поставки имущества.

Если в заключенном поставщиком и покупателем договоре не прописаны особые условия, то расторжение договора или его изменение произойдет тогда, когда одна сторона получит от другой уведомление, содержащее односторонний отказ от исполнения договора – либо полностью, либо частично.

ТИПОВОЙ ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА № _____

г. Москва«___» __________ 20___ г.

ООО «Феникс-Неруд», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора ______________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________,в лице ______________________, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Читайте так же:
Чем резать цементную стяжку

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик передает, а Покупатель принимает в собственность и оплачивает товар в количестве, номенклатуре и по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. В соответствии с настоящим договором под «товаром» понимается:
— ___________________________ .
1.3. На каждую партию товара оформляется отдельная спецификация.

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена товара включает его стоимость, определяемую в спецификациях.
2.2. Стороны устанавливают следующий порядок оплаты товара: 100 % предоплата суммы, указанной в выставленном счете, размер которой соответствует тому, который отражается в спецификации.
2.3.Оплата производится посредством банковского перевода платежным поручением на счет Поставщика или иной счет, указанный Поставщиком.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Поставщика:
3.1.1. Выставить счет на оплату не позднее 3-х дней с даты получения заявки от покупателя на очередную партию товара.
3.1.2. В срок не позднее 3-х дней с момента оплаты осуществить отгрузку товара Покупателю в количестве, номенклатуре, указанным в заявке и по качеству, соответствующему ГОСТ, ТУ. Отгрузка Покупателю производится в месте и способом, указанным им в заявке.
3.1.3. Не позднее 17 числа очередного месяца оформить счет-фактуру и товарную транспортную накладную по поставкам, осуществлявшимся в течение предыдущего месяца.
3.1.4. Не менее чем за 3 дня до даты поставки уведомить Покупателя о возможном изменении цены на заявленную партию товара.
3.2. Обязанности Покупателя:
3.2.1. Посредством факсимильной, электронной (Интернет) связи прислать заявку Поставщику с указанием количества и номенклатуры, необходимых для поставки товара. Заявка должна быть выслана не менее чем за 3 дня до даты предполагаемой поставки.
3.2.2. Принять купленный товар в месте, указанном в заявке на поставку.
3.2.3. Осуществить проверку при приемке товара по количеству и качеству, подписать соответствующие документы (акт приемки-передачи, товарные накладные).
3.2.4. Оплачивать стоимость купленного товара по выставленному Поставщиком счету не позднее 3 дней со дня его получения.

4. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ ТОВАРА

4.1. Поставка товара производится транспортом Поставщика на склад Покупателя или иное место указанное им, либо предварительно согласованное между сторонами.
4.2. Перевозка товара осуществляется автотранспортом и его приемка должна соответствовать требованию готовности площадки к приему отгрузке.
4.3. Обязательства Поставщика по срокам поставки, номенклатуре, количеству и качеству товара считаются выполненными с момента подписания акта сдачи-приемки или товарной накладной представителями Поставщика и Покупателя.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА. ПРЕТЕНЗИИ

5.1. Покупатель обязан принять товар по количеству, качеству и номенклатуре непосредственно при его получении от Поставщика. Это делается в том числе и путем обмера непосредственно в кузове автотранспортного средства, полученный объем умножается на коэффициент утряски при перевозке, в соответствии с ГОСТ РФ 8267-93, 9757-90, 22263-76.
5.2. Претензии по количеству, номенклатуре и качеству должны быть оформлены Покупателем на месте и в момент приемки товара посредством составления акта сверки. Акт сверки может оформляться и в иных случаях по согласованию представителей сторон.
5.3. В случае обнаружения недостачи, акт сверки будет являться основанием для выставления Покупателем претензии. После этого Поставщик в течение 3-х дней должен рассмотреть претензию и поставить недополученный товар в следующую поставку, либо вернуть денежные средства за оплаченный, но неполученный товар, согласно письму Покупателя.

Читайте так же:
Покрытие цементного пола своими руками

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За несвоевременную передачу товара по вине Поставщика он уплачивает Покупателю пеню в размере 0,2% от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки, но не более чем 1% от указанной в настоящем пункте стоимости.
6.2. При несоблюдении указанного в настоящем договоре срока платежей, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 1% от указанной в настоящем пункте суммы.
6.3. Уплата неустойки не освобождает сторону настоящего договора от исполнения взятого на себя обязательства.
6.4. При необоснованном отказе от приемки товара Покупатель возмещает убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли.
6.5. В случае если Покупатель не принимает доставленный ему товар в течение 1 часа с момента доставки, то уплачивает Поставщику штраф в размере 350 руб. за каждый последующий час простоя автотранспортного средства Поставщика, необходимого Покупателю для завершения приемки доставленного товара.
6.6. Право собственности на поставленный товар переходит к Покупателю с момента приемки товара Покупателем.

7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно, например: наводнением, пожаром, эпидемией, военным конфликтом, военным переворотом, террористическим актом, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны государственных органов или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
7.2. Сторона договора, подвергшаяся вышеуказанным обстоятельствам, должна немедленно известить письменно другую сторону о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.
7.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры по настоящему договору решаются сторонами путем переговоров и в претензионном порядке.
8.2. При не достижении согласия спор переходит на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Срок действия договора: с момента его подписания по «___» _______________ 20___ г.
9.2. Договор может быть расторгнут:
9.2.1. По соглашению сторон.
9.2.2. По решению компетентных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае подписания соответствующего документа представителями обеих сторон.

Читайте так же:
Пропорция песок цемент керамзит блок

Типовой договор поставки

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя железобетонные изделия, металлопрокат и прочие строительные материалы (далее по тексту«товар») в количестве, сроки, порядке, по ценам и на условиях, определенных в соответствии с настоящим договором, а Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Наименование, количество поставляемого товара, а также срок поставки, определяемые на основании заявок Покупателя, указываются Поставщиком в счетах на оплату и согласовываются Покупателем путем совершения определенных действий, указанных в пункте 3. настоящего договора.

2.1. Покупатель оплачивает поставленный Поставщиком товар по ценам, указанным в выставленном Поставщиком счете.

2.2. Цена включает стоимость тары, упаковки, маркировки товара.

3. Порядок согласования условий поставок товара

3.1. На основании устных заявок, принятых Поставщиком от Покупателя по телефонной связи, или письменных заявок, полученных Поставщиком от Покупателя по факсимильной, электронной или любой другой связи, позволяющей установить, что заявка исходит от Покупателя, Поставщик формирует счёт на оплату, в котором указывается наименование, количество, цена планируемой к поставке партии товара, а также срок поставки и адрес доставки, если поставка товара будет осуществляться путем доставки товара силами Поставщика за счет Покупателя.

3.2. Поставщик направляет Покупателю счёт по факсимильной или электронной связи в день формирования счёта.

3.3. Покупатель обязан оплатить товар на основании счёта в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения от Поставщика счёта по факсимильной или электронной связи.

3.4. Оплата Покупателем суммы, указанной в счёте, означает согласие Покупателя с условиями поставки товара, в том числе с наименованием, ценой, количеством товара и сроком поставки.

3.5. В случае, если Покупатель выявит в счете расхождения с заявкой, он обязан сообщить об этом Поставщику для того, чтобы Поставщик переоформил счет в соответствии с заявкой.

3.6. Условия поставки товара считаются согласованными, если счёт своевременно оплачен Покупателем.

4. Порядок расчётов

4.1. Покупатель осуществляет 100 (сто) % предоплату стоимости планируемой к отгрузке партии товара, а также оплату доставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения счета от Поставщика.

5. Качество и количество товара

5.1. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать техническим требованиям производителя, паспортам качества, гигиеническим заключениям и другой нормативной документации, относящейся к товару.

5.2. В случае поставки товара Покупателю в меньшем количестве, чем предусмотрено в счете, Покупатель вправе потребовать от Поставщика передачи недостающего количества товара.

6. Порядок поставки

6.1. Поставщик в течение срока действия настоящего договора осуществляет поставки только после согласования условий поставки партии товара Сторонами.

6.2. По согласованию Сторон поставка товара осуществляется:

Читайте так же:
Как найти активность цемента формула

6.2.1. силами Поставщика за счёт Покупателя и оплачивается Покупателем сверх стоимости товара на основании выставленного Поставщиком счета право выбора вида транспорта для доставки товаров принадлежит Поставщику.

6.2.2. со склада Поставщика силами и за счёт Покупателя.

7. Передача-приёмка товара

7.1. При приёмке товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в товарной накладной по наименованию, количеству, ассортименту, а также качество поставленного товара.

7.2. Товар считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем в момент подписания товарной накладной уполномоченным представителем Покупателя.

7.3. Право собственности на товар и риск случайной гибели переходят к Покупателю в момент передачи товара Покупателю.

7.4. Подписание Покупателем товарной накладной подтверждает согласование Покупателем условий поставки товара и выполнение Поставщиком обязанности по поставке товара в соответствии с заявкой Покупателя.

8.1. В случае выявления несоответствия качества полученного товара, Покупатель немедленно направляет Поставщику телеграмму или факсимильное письмо, после чего Поставщик в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения данного сообщения обязуется направить своего представителя на склад Покупателя для составления акта об обнаружении некачественного товара.

8.2. При невозможности прибытия представителя Поставщика на склад Покупателя в течение срока, указанного в 8.1. настоящего договора, Покупатель составляет акт об обнаружении некачественного товара, заверенную копию которого направляет Поставщику вместе с фото (видео) съемкой некачественного товара. Невыполнение данных требований даёт основание Поставщику считать претензию не заявленной.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если это невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть.

9.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую сторону о наступлении данных обстоятельств в письменной форме.

10. Срок действия договора

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2017 года, а в части исполнения обязательств по настоящему договору-до их полного исполнения.

10.2. В том случае, если ни одна из Сторон не заявит о своём намерении расторгнуть или изменить условия настоящего договора за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия договора, договор считается пролонгированным на следующий календарный год. Количество таких автоматических пролонгаций не ограничено.

11. Порядок рассмотрения споров

11.1. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, и в случаях, не предусмотренных настоящим договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и может иметь юридическую силу при условии подписания Сторонами каждой страницы договора.

12.2. Стороны обязаны с течение 10 (десяти) рабочих дней информировать друг друга об изменении сведений о банковских реквизитах, об адресе места нахождения и адресе для направления корреспонденции, а также об изменении сведений, которые указываются в первичных учётных документах и счетах-фактурах.

Читайте так же:
Максидом цемент 25 кг

12.3. После подписания договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего договора, теряют юридическую силу.

12.4. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями Сторон в каждом отдельном случае.

12.5. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего договора.

13. Юридические и банковские реквизиты

Адрес места нахождения: 109263, г. Москва, ул. Шкулева, д. 2А, офис 3;

Адрес для направления корреспонденции:

109263, г. Москва, ул. Шкулева, д. 2А, офис 3

р/с 40702810738000010521 в ПАО «Сбербанк России», г. Москва

Договор поставки цемента

Юристы сайта Правовед.ru составят договор поставки цемента в полном соответствии с нормами закона. Вы можете ознакомиться с образцом договора поставки цемента бесплатно.

Посмотрите пример
документа перед обращением к юристам сайта!

3 Выберите юриста

Выберите юриста, который
предложит самые выгодные
условия, и начните работу!

2 Получите предложения

Заинтересованные юристы
в течение 10-15 минут предложат
вам свои услуги и назовут цены.

1 Заполните заявку

Опишите документ, который вам
нужен. Это бесплатно и займет
не более пяти минут.

  • Соглашение о расторжении договора поставки
  • На поставку продукции (дилерский)
  • Товара на экспорт
  • По прямым хозяйственным связям
  • Продукции для республиканских государственных нужд
  • Продукции производственно-технического назначения
  • Консигнации
  • Товаров при комплексном обеспечении потребителей
  • Товаров по отгрузочным разнарядкам
  • О взаимной поставке продукции и товаров
  • Товаров через посреднические предприятия
  • Товаров народного потребления
  • Поручительства к договору поставки товара
  • Строительного кирпича
  • Автомобильных шин
  • Программно-аппаратного обеспечения согласно спецификации и прием на обслуживание
  • С условием о предоплате за поставляемый товар
  • Огнетушителей и пожарного инвентаря
  • Печатной продукции
  • Нерудных строительных материалов с отсрочкой платежа
  • Товара в соответствие со спецификацией
  • Расходуемых материалов, комплектующих, вспомогательного оборудования для аналитических приборов
  • Запасных частей для автомобилей
  • Печатной продукции и компакт-дисков
  • Товара
  • И монтажа оборудования
  • Продуктов питания
  • Железобетонных изделий
  • Офисной техники
  • Лекарственных препаратов и медицинской продукции
  • Нефтепродуктов
  • Купли-продажи и поставки товара
  • Товара отдельными партиями
  • Компьютеров, оргтехники и комплектующих
  • Франшизы и поставки
  • С оплатой после получения товара
  • Строительных материалов железнодорожным транспортом
  • Без права реализации товара третьими лицами, с обычными условиями ответственности
  • С условием о ежемесячных поставках

Предлагаем Вашему вниманию удобный и качественный документ Договор поставки цемента, составленный профессиональным юристом. Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте.

Договор поставки цемента заполняется в двух экземплярах. Возможно заполнение документа в трех экземплярах, если вы привлекаете к участию в сделке посредника или желаете заверить договор у нотариуса. В таком случае на руках у каждой стороны остается по одному экземпляру.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector